+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на оказание услуг авторского надзора

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: - осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор авторского надзора

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: - осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:.

Требования к ведению авторского надзора определяются СП Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору: начало - письменное уведомление Заказчика о начале работ. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца.

Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 60 шестидесяти календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненных работ.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе при расчете за услуги произвести удержание суммы штрафа, начисленного Исполнителю по п. Заказчик обязан: 4. Предоставить документацию и информацию по строящемуся Объекту в объеме необходимом Исполнителю для выполнения своих обязанностей; 4. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к Объекту и способствовать Исполнителю в выполнении его обязанностей; 4.

Производить своевременную оплату выполненных работ Исполнителю. Принять выполненные Исполнителем работы по Акту приема-передачи или в течение 10 дней с момента получения акта выполненных работ предоставить Исполнителю мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки этапа работ Исполнитель стороны в течение ти дней составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроком их устранения. В случае приостановки выполнения работ на Объекте, сообщить в письменном виде об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней.

Предоставить Исполнителю перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы на Объекте по форме, указанной в Приложении N 5. Заказчик имеет право: 4. Контролировать действия Исполнителя на всем периоде действия договора. Исполнитель обязан: 5. Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным в рабочих чертежах, соблюдение технологии возведения объекта, качество производства строительно-монтажных работ.

Предоставить Заказчику Список специалистов, осуществляющих авторский надзор Приложение N 1 к Договору. Рассматривать предложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке уточнения, дополнения и изменения в проектно-сметную документацию. Своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации.

Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при строительстве отступления и нарушения требований строительных норм, правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ.

Следить за своевременным и качественным выполнением изменений, замечаний и указаний, внесенных в журнал авторского надзора. Даты выезда Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора устанавливается Заказчиком, о чем Заказчик извещает Исполнителя не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты выезда специалистов Исполнителя.

Факт посещения Объекта отражается в регистрационном листе журнала авторского надзора, обязанность по ведению которого осуществляет Исполнитель. Форма регистрационного листа посещения объекта указана в Приложении N 4. По всем выявленным отступлениям от проектно-сметной документации Исполнитель ведет учет по форме учетного листа отступлений от проектно-сметной документации Приложение N 6.

Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по настоящему договору изменениями и дополнениями к проектной документации по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему договору.

Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих обязательств. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель несет ответственность за авторские указания по соблюдению проектных решений при выполнении работ, а также солидарную с подрядчиком ответственность за ущерб, вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал представитель Исполнителя.

В случае ненадлежащих указаний представителя Исполнителя по выполнению подрядчиком работ в рамках действия настоящего договора, в результате которых Заказчик понес материальный ущерб, Исполнитель обязан компенсировать такой ущерб Заказчику в полном объеме на основании выставленного счета. Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего договора направляют уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом.

Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии о применении штрафных санкций. При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности, и до момента устранения нарушения.

Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения - в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другая сторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней. Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотреть претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более ти дней.

Решения комиссии оформляются протоколом. При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время, установленное в протоколе комиссии.

В случае, если споры и разногласия не могут быть решены в претензионном порядке Комиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы , находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать его исполнению, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, законодательные акты Федерального Собрания РФ и постановления Правительства РФ, ограничивающие или делающие невозможным исполнение договорных обязательств; 8.

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о таком наступлении. Впоследствии наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть доказано в установленном законодательством порядке. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и имеют обязательную юридическую силу при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между сторонами. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в тидневный срок с момента их изменения. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

Приложение N 1. Список специалистов осуществляющих авторский надзор. Приложение N 2. Перечень основных работ, ответственных конструкций, скрываемых последующими работами и конструкциями, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора.

Приложение N 3. План-график осуществления работ. Приложение N 4. Форма регистрационного листа посещения объекта. Приложение N 5. Перечень подрядных организаций. Приложение N 6. Форма учетного листа отступлений от проектно-сметной документации. Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.

После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена , обычно это занимает не более нескольких минут. Приносим извинения за вынужденное неудобство. Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments kodeks. Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.

В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа. Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз. Если ошибка повторяется, напишите нам на spp cntd. Политика конфиденциальности персональных данных. Текст документа Статус. Предмет договора 2.

Срок действия договора 3. Стоимость работ и порядок расчетов 4. Обязанности и права Заказчика 5. Обязанности и права Исполнителя 6.

Использование результатов работ 7. Ответственность сторон 8. Форс-мажорные обстоятельства 9. Прочие условия Приложения Приложение N 1. Поиск в тексте. Договор на осуществление авторского надзора за строительством примерная форма Название документа: Договор на осуществление авторского надзора за строительством примерная форма Вид документа: Договор форма Статус: Актуальный материал Дата принятия: 24 июля Предмет договора 1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: - осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: , именуемого в дальнейшем "Объект".

Срок действия договора 2.

Договор на авторский надзор (образец) с приложениями

Договор авторского надзора. Устава, Положения,. Предмет договора. Организация авторского надзора. Авторский надзор осуществляется специалистами - разработчиками. При осуществлении авторского надзора за строительством Объекта. Права и обязанности Сторон. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на:. Доступ в строящийся Объект и места производства строительно-. Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-.

Выборочная проверка соответствия производимых строительных и. Цена договора. Ответственность Сторон. Заключительные положения. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по. Реквизиты и подписи Сторон. План-график выполнения работ по авторскому надзору. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор авторского надзора г. Доступ в строящийся Объект и места производства строительно- монтажных работ. Регулярное ведение журнала авторского надзора. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.

Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Образец договора авторского надзора, заключаемый между юридическими лицами.  Цена осуществления авторского надзора рублей за квадратный метр, что при площади помещения равной кв.м. составляет рублей. 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в следующем порядке.

Примерная форма договора авторского надзора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу:.

Авторский надзор включает в себя: регулярный выезд на объект не более визитов в месяц ; внесение в рабочие чертежи корректировок, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков; консультации и контроль за соблюдением выполнения данного проекта; заказ отделочных материалов от имени и по поручению Заказчика ; иные действия, не выходящие за рамки указанного договора.

Цена осуществления авторского надзора рублей за квадратный метр, что при площади помещения равной кв. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. Заказчик полностью оплатит выполненные Подрядчиком работы в течение дней со дня приемки работ. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия.

Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.

Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы.

Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор авторского надзора Образец договора авторского надзора, заключаемый между юридическими лицами. Скачать бланк в формате docx: dogovor-avtorskogo-nadzora. Заказчик Юр. Подрядчик Юр. Вопросы и комментарии:. Курс ЦБ РФ с EUR 88,63 -0, Пользовательское соглашение.

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

.

Договор авторского надзора. Устава, Положения,.

.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу:. Авторский надзор включает в себя: регулярный выезд на объект не более визитов в месяц ; внесение в рабочие чертежи корректировок, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков; консультации и контроль за соблюдением выполнения данного проекта; заказ отделочных материалов от имени и по поручению Заказчика ; иные действия, не выходящие за рамки указанного договора. Цена осуществления авторского надзора рублей за квадратный метр, что при площади помещения равной кв. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. Заказчик полностью оплатит выполненные Подрядчиком работы в течение дней со дня приемки работ.

Образец договора авторского надзора, заключаемый между юридическими лицами.  Цена осуществления авторского надзора рублей за квадратный метр, что при площади помещения равной кв.м. составляет рублей. 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в следующем порядке.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.